担保协议书应该如何书写？

担保协议书中应当包括以下内容：(一)被保证的主债权种类、数额;(二)债务人履行债务的期限;(三)保证的方式;(四)保证担保的范围;(五)保证的期间;(六)双方认为需要约定的其他事项。保证合同不完全具备前款规定内容的，可以补正。

盖房协议书怎么写的

盖房协议书范文如下：甲方(负责人)：乙方(承包人)：根据有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。一、建筑工程概况：（根据具体工程填写）。二、合同价：本工程为甲方包料，乙方包工，包工价一次性包死，每平方米包工价为：壹百玖拾伍元人民币，总包工价以实际面积为准。1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。2、工程内容:从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。及电路，上下水安装。3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。三、双方的责任：1、工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。2、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致。3、乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方不注意安全，出现安全事故，甲方不承担一切责任。四、结算付款方式为现金支付，甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、如未尽事宜由双方协商解决。六、本合同一式二份，双方各执一份。甲方签字(手印)：乙方签字(手印)：xx年xx月xx日

施工三方协议范本是怎么写的

建设方：（以下简称甲方）总包方：（以下简称乙方）分包方：（以下简称丙方）为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。二、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（日历天），自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。四、工程质量：1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。五、合同价款： 合同定价（大写）暂定人民币 元整 （小写） 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。六、决算依据： 《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 （XX 版）工取费定额》 ；材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》，取费标准综合取费按市区三类中间值计取。七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。九、建设方责任 ：1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。十、总包方的工作：1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2、负责现场临时水电的统一管理。 3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。十一、分包方的工作：1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。 9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。十二、违约责任：1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。十三、组成合同的文件：本工程合同书、施工图纸、工程预算书、规范、标准及其它技术文件、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。十四、其他事项： 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。 未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。兹证明双方签订如下：建设方（签章） ：法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日总包方（签章） ：法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日分包方（签章） ：法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日签订地点： 签订日期： 年 月 日

被胁迫写的协议是否有效

不一定，以欺诈、胁迫的手段签订的合同是可变更、可撤销的合同。如果当事人有证据证明此协议的签订是被威胁欺骗，在不知道真实内容的情况下签订的，可以向法院主张撤销该协议，撤销后此协议不生效。

夫妻自己写的离婚协议书效力是怎样的

离婚协议应当具体区分成立和生效，具有完全民事行为能力人，在完全自愿的前提条件下表达自己的真实意思所签订的离婚协议，从签字之日起成立；但是，离婚是要式法律行为，必须经过法定程序履行离婚登记手续，离婚才能完成，因此，只有经过婚姻登记机关登记的离婚协议，才能发生法律效力。

民事判决书怎么写的

格式样本：人民法院民事判决书(一并审理的民事案件用)()行民初字第号原告，……(写明姓名或名称等基本情况)。法定代表人，……(写明姓名、职务)。委托代理人(或指定代理人、法定代理人)，……(写明姓名等基本情况)。被告，……(写明姓名或名称等基本情况)。法定代表人，……(写明姓名、职务)。委托代理人(或指定代理人、法定代理人)，……(写明姓名等基本情况)。第三人，……(写明姓名或名称等基本情况)。法定代表人，……(写明姓名、职务)。委托代理人(或指定代理人、法定代理人)，……(写明姓名等基本情况)。本院立案后依法组成合议庭(或依法由审判员独任审判)，于年月日公开(或不公开)开庭进行了审理。…(写明本案当事人及其诉讼代理人等)到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，……(写明原告的诉讼请求、主要理由以及原告提供的证据等)。被告辩称，……(写明被告的答辩请求、主要理由以及被告提供的证据)。第三人述称，……(写明第三人的意见、主要理由以及第三人提供的证据、依据等)。本院依法调取了以下证据：……(写明证据名称及证明目的)。经庭审质证(或庭前交换证据、庭前准备会议)，……(写明当事人的质证意见)。本院对上述证据认证如下：……(写明法院的认证意见和理由)。经审理查明，……(写明法院认定的事实和证据。必要时可增加相关行政裁判认定的事实)。本院认为，……(写明判决的理由。必要时可增加相关行政裁判理由)。依照……(写明判决依据的法律以及相关司法解释的条、款、项、目)的规定，判决如下：……(写明判决结果)。……(写明诉讼费用的负担)。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于人民法院。审判长审判员审判员年月日（院印）本件与原本核对无异书记员 该内容由 邵彦萍律师 和 律说律答 共创回答

声明：本网页内容旨在传播知识，若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com